Вариант

г._______________ "___"_________200__г.

Временный творческий коллектив, именуемый в дальнейшем ВТК, в лице
руководителя __________________, действующего на основании решения
общего собрания ВТК, с одной стороны, и _______________________________
^{(наименование организации)}
_______________________________________________________________________,
именуемой в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________,
^(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. ВТК берет на себя обязательство выполнить работу по _________
(характер и виды работ) в соответствии с заданием Заказчика во
исполнение хоздоговора _______________________________________________
2. ВТК выполняет работу и сдает Заказчику отдельные ее этапы в
соответствии с техническим заданием и календарным планом, прилагаемым к
договору и являющимися его неотъемлемой частью.
3. Срок выполнения работы
Начало _____________
Окончание _____________
ВТК имеет право досрочного выполнения работы.
4. Результаты работ предоставляются в виде _______________________
(форма предоставления работы)
Отдельные этапы работ оформляются:______________
5. Промежуточные и окончательные этапы работы ВТК передает
Заказчику:_____________________________________________________________
6. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-
сдачи (технического акта внедрения) представителем Заказчика и
______________________________________________________________________.

II. Права и обязанности Заказчика
7. Для выполнения работ Заказчик обеспечивает ВТК необходимыми
помещениями, средствами, материалами, оборудованием и комплектующими
изделиями за счет выполнения их _______________________________________
(наименование организации) по прилагаемой к договору описи либо иным
способом, оговоренным в дополнительных условиях.
8. Заказчик устанавливает форму отчетности.
9. Заказчик обязан принять промежуточные и окончательные
результаты работ в течение _____ дней с момента уведомления о
готовности.
10. Заказчик выявляет допущенные ВТК отступления от условий
договора либо недостатки в работе, ухудшающие ее результаты, и требует
их устранения в установленном настоящим договором порядке.
11. Заказчик обязан оплатить выполненную согласно настоящему
договору работу.

III. Права и обязанности ВТК
12. Работа в ВТК выполняется в свободное от основной работы или
учебы время.
13. Руководитель ВТК избирается общим собранием его членов, он
организует всю работу и несет персональную ответственность за
деятельность ВТК и результаты его работы.
14. Прием в члены или исключение из членов ВТК после подписания
настоящего договора осуществляется общим собранием ВТК большинством
голосов и является действительным после утверждения представителем
Заказчика.
15. ВТК несет материальную ответственность за необеспечение
сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
16. ВТК предоставляет Заказчику отчеты о выполненных работах в
сроки, установленные в договоре (кален

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к договору №_______ от ___________

Просмотров: 1709 | Дата: 11 ноября 2007 | Подробнее

| Комментарии (0)

Категория: Договор подряда. Типовой договор подряда

Календарный план работы

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

+-------------------------------------------------------------+
¦ Наименование работ по ¦ Срок выполнения ¦ Расчетная цена ¦
¦ договору и основных ¦ начало-окончание ¦ этапа, тыс.руб.¦
¦ этапов его выполнения ¦ (месяц, год) ¦ в % к договорн.¦
¦ ¦ ¦ цене ¦
¦________________________¦__________________¦_________________¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦

Просмотров: 0 | Дата: 11 ноября 2007 | Подробнее

| Комментарии (0)

Категория: Договор подряда. Типовой договор подряда

Договор на оказание содействия в заключении договора

ДОГОВОР
на оказание содействия в заключении договора

г.________________ "___"__________200__г.
________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации, кооператива),
______________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации, кооператива),
именуемые в дальнейшем ___________, в лице ______________ (Ф.И.О.,
должность), действующих на основании _____________ с одной стороны и
______________________________________________________________________
(наименование организации), именуемое в дальнейшем Посредник, в лице
________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании
________________ , с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1. _______________________________________________________________
(наименование организации) и ____________________________________
поручают, а Подрядчик принимает на себя обязанность оказать содействие
в заключении договора ________________________________ в срок до ______

II. Права и обязанности сторон
2. Подрядчик обязуется:
2.1. Подготовить технико-экономическое обоснование договора.
2.2. Провести консультирование _______________________________ и
____________________________________________ по экономико-правовым
особенностям договора.
2.3. Разработать проект договора _______________ и согласовать с
______________________________________________________________________.
2.4. Подготовить и направить сторонам окончательную редакцию
договора с учетом замечаний и предложений ____________________________
и ______________________________________. В срок до __________________.
2.5. Прочие обязательства ________________________________________
3. Права и обязанности____________________________________________
3.1. Предоставить Посреднику необходимую документацию согласно
приложению _____ N _____ до __________.
3.2. Обеспечить возможность Посреднику знакомиться с финансово-
хозяйственной деятельностью __________________________________________
и _________________________________________________________________ в
пределах, необходимых для заключения договора.
3.3. Рассмотреть представленный Посредником проект договора не
позднее _____ и в течение ____ дней направить свои замечания и
предложения по нему.
3.4. Принять участие в заключении договора в срок, предусмотренный
п.1 настоящего договора.

III Расчеты
4. За

Просмотров: 1566 | Дата: 11 ноября 2007 | Подробнее

| Комментарии (0)

Категория: Договор подряда. Типовой договор подряда

Договор подряда

ВАРИАНТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА

___________________________________ (далее Заказчик) в лице директора
_____________________, действующего на основании ____________________, с
одной стороны и гр-н(ка) _______________________________ (Ф.И.О.) (далее
- Исполнитель), действующий от своего имени, с другой стороны,
руководствуясь положениями гл.30 ГК РСФСР, заключили настоящий договор
подряда о нижеследующем:

1. Исполнитель по настоящему договору (заданию) с Заказчиком
обязуется выполнить за свой риск и своим трудом работу, указанную ниже в
п.2 настоящего договора.
2. Характер выполняемой Исполнителем работы - производимой
продукции (работ, услуг), ее количество (объем) ________________________
________________________________________________________________________
3. Работа (продукция, услуги), названная в п.2 договора,
выполняется Исполнителем своими силами и средствами.
4. Срок выполнения работы с ________19__г. по ____________19__г.
Периодичность сдачи-приемки этапов работы:________________________
5. За выполнение работы , названной в п.2 договора, Заказчик
выплачивает Исполнителю вознаграждение в сумме _________________________
(цифрами и прописью) руб.
По договоренности между сторонами выплата вознаграждения по
настоящему договору может осуществляться по этапам или временным
периодам (квартал, месяц).
6. Основанием для расчетов (полного или промежуточных) между
сторонами является акт сдачи-приемки работы (продукции, услуг) по
договору, подписываемый сторонами, или отметка Заказчика о принятии им
очередного (временного) этапа работы, а также всего объема работы.
7. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую
обусловленным сторон

Просмотров: 0 | Дата: 11 ноября 2007 | Подробнее

| Комментарии (0)

Категория: Договор подряда. Типовой договор подряда

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

ДОГОВОР ПОДРЯДА
(на выполнение подрядных работ)

г.___________________ "___"___________200__г.

___________________________________________________________________
(наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице ___________
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________
(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________
(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________
(устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
выполнить следующие виды работ:_________________________________________
________________________________________________________________________
Работы выполняются из материалов __________________________________
(Заказчика или Подрядчика).
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

II. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________
_______________________________________________________________________,
- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
включающие в себя: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
2.2. Подрядчик обязуется:
- произвести указанные работы за свой риск;
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для
проверки хода и качества их исполнения;
- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1
имущества на весь период выполнения работ.

III. Срок действия договора и порядок расчетов
3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов
Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение
2).
3.2. Срок исполнения: "___"_______19__г.
3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их
выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________
рублей.

IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день
просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная
сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб.,
не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

V. Особые условия
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний
акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и
предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику
в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
5

Просмотров: 5250 | Дата: 11 ноября 2007 | Подробнее

| Комментарии (0)

Вернуться назад << 1 2 [3] >> Следующая страница

№№ п/п

Наимен. этапов работ

Наимен. Испол- нителя этапа

Сроки проведения работ

Отчетный документ о пров. работ

Срок пред- ставл. отчет. докум.

Стоим. работ по этапу

Навигация Главная Бесплатная юридическая консультация Москва Договор комиссии Договор коммерческой концессии Договор контрактации Договор мены Договор на выполнение НИИ и ОКР Договор найма жилого помещения Договор о самостоятельной хозяйственной и совместной деятельности Договор перевозки Договор подряда. Договор бытового подряда Договор подряда. Договор строительного подряда Договор подряда. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ Договор подряда. Типовой договор подряда Договор поручения Договор поставки Обратная связь RSS Блок рекламы Популярные образцы документов » Договор комиссии » Договор подряда. Типовой договор подряда » Договор мены » ОБРАЗЕЦ. ДОГОВОР КОМИССИИ НА ПОИСК КОНТРАГЕНТА ПО СДЕЛКЕ СЦЕЛЬЮ ПОКУПКИ ДОЛЛАРОВ США » Договор поставки » Договор поручения » Договор коммерческой концессии » ОБРАЗЕЦ. АКТ О СНЯТИИ ВЕЩИ С ПРОДАЖИ » Договор контрактации » ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ » Протокол (соглашение) о намерениях » Договор о совместной деятельности » ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ » Образец. Акт на скрытые работы » ОБРАЗЕЦ. ДОГОВОР КОМИССИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ » ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА » Образец. Договор подряда на строительно-отделочные работы » ОБРАЗЕЦ. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ » ОБРАЗЕЦ. ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ » ОБРАЗЕЦ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вход на сайт Логин: Пароль:   Регистрация на сайте! Забыли пароль? Информация Внимание!!! Возможно, что не все документы на сайте, актуальны на данный момент! Если у Вас есть более "свежие" образцы (примеры) документов, будем очень признательны, если Вы их вышлите нам для размещения на ресурсе. Надеюсь, на сайте вы найдете то, что ищите!!! Отправить документ нам можно через форму обратной связи Ссылки наших спонсоров

---