ФОРМА ЗАДАНИЯ ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИКУ

ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА № _____

Приложение № 1
к договору на выполнение
работ и услуг № ________
от "__"________ 200__ г.

г. ______________ "__"___________ 200__ г.

Вид работ или услуг	Дата начала	Дата окончания	Квалификация работников	Необходимое количество работников	Ставка компенсируемой части заработной платы	Вид ставки (почасовая, понедельная, месячная)

ДОГОВОР № ____
на выполнение работ и услуг
(с передачей оборудования по договору безвозмездного пользования)

г. _______________ "__"_________ 19__ г.

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)

"Подрядчик", в лице _________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________, с одной стороны и
(Устава, положения)

__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)

в лице _____________________________________________, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество)

основании _____________________, с другой стороны заключили настоящий
(Устава, положения)

договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в
соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре
работы и услуги, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы и
услуги в размере, указанном в настоящем договоре.
Форма задания Заказчика приведена в Приложении № 1 к настоящему
договору.
Задания от имени Заказчика могут подписываться:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.2. Виды работ и услуг, выполняемых Подрядчиком:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.3. Заказчик передает в пользование Подрядчику в полном объеме
материал и оборудование с приложением инструкций и технических
документаций по их использованию, необходимые для выполнения работ и
услуг по настоящему договору.
Оборудование передается по заключенному между сторонами договору
передачи оборудования в безвозмездное пользование ( Приложение 2 ).
1.4. Срок действия настоящего договора:
начальный срок _________________________________________________;
конечный срок __________________________________________________.
Сроки выполнения отдельных работ и услуг указываются в заданиях
Заказчика.

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

2.1. Цена подлежащих выполнению работ и услуг включает
компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Издержки Подрядчика включают в себя:
а) компенсируемую Заказчиком часть заработной платы,
выплачиваемой Подрядчиком своим работникам, состоящим с Подрядчиком в
трудовых отношениях и направляемым Подрядчиком для выполнения заданий
Заказчика, в размере, устанавливаемом в заданиях ;
б) предусмотренные законодательством компенсации, выплачиваемые
Подрядчиком работникам, в частности за привлечение к сверхурочным,
ночным работам и т.п., исчисленные в отношении компенсируемой части
заработной платы. Размер компенсаций составляет:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Вариант: не должен превышать установленный трудовым
законодательством минимальный размер, если в задании не предусмотрено
иное.)
в) расходы, понесенные в связи с организацией медицинского
осмотра работников;
г) отчисления по государственному социальному страхованию
работников, кроме отчислений из заработной платы.
Вознаграждение Подрядчика составляет __________________________.
(Вариант: ____% от компенсируемой Заказчиком заработной платы,
причитающейся работникам, направляемым для выполнения заданий
Заказчика).
Количество работников, направляемых для выполнения заданий
Заказчика, определяется на основании ________________________________.
(Вариант: подписываемых Заказчиком списков работников).
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________
__________________________________________ в течение ___________ дней
после подписания настоящего Договора. Остальную сумму Заказчик
выплачивает _________________________________________________________.
(Варианты: ___ раза в ________ не позднее ____ равными частями по
_________; после выполнения работ и услуг Подрядчиком при условии, что
работы и услуги выполнены надлежащим образом).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для
исполнения задания.
3.1.2. При определении способа выполнения задания Заказчика
следовать указаниям Заказчика, в том числе о количестве работников,
направляемых для выполнения задания.
3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе
выполнения его указаний.
3.1.4. Проводить ориентацию работников по специфике производства
Заказчика и ознакомление с инструкциями по технике безопасности,
противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими
инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а
также условиями настоящего договора.
3.1.5. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в
случае выявления его несоответствия заданию Заказчика, отступления от
условий задания , невыполнения инструкций и правил, действующих на
территории Заказчика.
3.1.6. В случае отстранения работника от выполнения работы до
истечения срока, определенного заданием, либо невыхода работника на
работу по любым причинам обеспечить ему замену в соответствии с
условиями задания.
3.1.7. Разрешать все претензии и споры с работниками, которые
могут возникнуть при выполнении ими задания .
3.1.8. Своевременно возвращать Заказчику пропуска работников,
которые больше не работают на территории Заказчика.
3.1.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных
Заказчиком материала, оборудования, технической документации;
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе выполнения задания ;
в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые
угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его
завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных
обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или
несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не
вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах в
срок ____________________________ (в разумный срок; своевременно) их
не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и
потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Информировать Подрядчика о качестве работы, выполняемой
работником, сообщать о несоответствии квалификации работника
выполняемой работе.
3.2.2. Обеспечивать работникам при выполнении ими задания
безопасные и здоровые условия труда, соответствующие правилам
производства работ и техники безопасности.
3.2.3. Проводить с работниками ознакомление с инструкциями и
правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме.
3.2.4. Заключить с Подрядчиком договор о передаче последнему в
безвозмездное пользование оборудования, необходимого для выполнения
задания, и предоставить Подрядчику данное оборудование, а также
материалы, техническую документацию, пропуска для прохода работников
на территорию Заказчика и иные документы и материалы, необходимые для
выполнения работниками заданий.
3.2.5. Своевременно представлять Подрядчику инструкции и правила,
знание которых необходимо работником при выполнении задания, а также
уведомлять Подрядчика о вносимых в них дополнениях и изменениях.
3.2.6. Оказывать работникам Подрядчика необходимую помощь в
выполнении задания .
3.2.7. Возместить Подрядчику компенсированный последним ущерб,
причиненный увечьем, профессиональным заболеванием или иным
повреждением здоровья работника Подрядчика, наступившим в связи с
выполнением задания Заказчика.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры
субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед
Заказчиком.
3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а
также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по
настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а
также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
Правом не приступать к работе и приостановить начатую работу
наделяются также работники Подрядчика.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работником задания,
давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению задания и
требовать отчет об их выполнении.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
заданий или выполняет его настолько медленно, чт

ДОГОВОР № ______
на выполнение работ и услуг
(с передачей оборудования по акту сдачи-приемки)

г. ______________ "__"________ 199__ г.

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование организации)

"Подрядчик", в лице _________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________, с одной стороны и
(Устава, положения)

__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)

в лице _____________________________________________, действующего на
(должность, фамилия, имя, отчество)

основании _____________________, с другой стороны заключили настоящий
(Устава, положения)

договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в
соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре
работы и услуги, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы и
услуги в размере, указанном в настоящем договоре.
Форма задания Заказчика приведена в Приложении № 1 к настоящему
договору.
Задания от имени Заказчика могут подписываться:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.2. Виды работ и услуг, выполняемых Подрядчиком:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.3. Заказчик передает в пользование Подрядчику в полном объеме
материал и оборудование с приложением инструкций и технических
документаций по их использованию, необходимых для выполнения работ и
услуг по настоящему договору по акту сдачи-приемки ( Приложение 2 ).
1.4. Срок действия настоящего договора:
начальный срок _________________________________________________;
конечный срок __________________________________________________.
Сроки выполнения отдельных работ и услуг указываются в заданиях
Заказчика.

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

2.1. Цена подлежащих выполнению работ и услуг включает
компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Издержки Подрядчика включают в себя:
а) компенсируемую Заказчиком часть заработной платы,
выплачиваемой Подрядчиком своим работникам, состоящим с Подрядчиком в
трудовых отношениях и направляемым Подрядчиком для выполнения заданий
Заказчика, - в размере, устанавливаемом в заданиях;
б) предусмотренные законодательством компенсации, выплачиваемые
Подрядчиком работникам, в частности за привлечение к сверхурочным,
ночным работам и т.п., исчисленные в отношении компенсируемой части
заработной платы. Размер компенсаций составляет:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Вариант: не должен превышать установленный трудовым
законодательством минимальный размер, если в задании не предусмотрено
иное.)
в) расходы, понесенные в связи с организацией медицинского
осмотра работников;
г) отчисления по государственному социальному страхованию
работников, кроме отчислений из заработной платы.
Вознаграждение Подрядчика составляет __________________________.
(Вариант: ____% от компенсируемой Заказчиком заработной платы,
причитающейся работникам, направляемым для выполнения заданий
Заказчика).
Количество работников, направляемых для выполнения заданий
Заказчика, определяется на основании ________________________________.
(Вариант: подписываемых Заказчиком списков работников).
2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________
__________________________________________ в течение ___________ дней
после подписания настоящего Договора. Остальную сумму Заказчик
выплачивает ________________________________________________________.
(Варианты: ___ раза в _________ не позднее ____ равными частями
по _________; после выполнения работ и услуг Подрядчиком при условии,
что работы и услуги выполнены надлежащим образом).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для
выполнения задания.
3.1.2. При определении способа выполнения задания Заказчика
следовать указаниям Заказчика, в том числе о количестве работников,
направляемых для выполнения задания.
3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе
выполнения его указаний.
3.1.4. Проводить ориентацию работников по специфике производства
Заказчика и ознакомление с инструкциями по технике безопасности,
противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими
инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а
также условиями настоящего договора.
3.1.5. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в
случае выявления его несоответствия заданию Заказчика, отступления от
условий задания, невыполнения инструкций и правил, действующих на
территории Заказчика.
3.1.6. В случае отстранения работника от выполнения работы до
истечения срока, определенного заданием, либо невыхода работника на
работу по любым причинам обеспечить ему замену в соответствии с
условиями задания.
3.1.7. Разрешать все претензии и споры с работниками, которые
могут возникнуть при выполнении ими задания.
3.1.8. Своевременно возвращать Заказчику пропуска работников,
которые больше не работают на территории Заказчика.
3.1.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленных
Заказчиком материала, оборудования, технической документации;
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе выполнения задания;
в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые
угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его
завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных
обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или
несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не
вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах в
срок _______________ (в разумный срок; своевременно) их не устранит,
Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать
возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Информировать Подрядчика о качестве работы, выполняемой
работником, сообщать о несоответствии квалификации работника
выполняемой работе.
3.2.2. Обеспечивать работникам при выполнении ими задания
безопасные и здоровые условия труда, соответствующие правилам
производства работ и техники безопасности.
3.2.3. Проводить с работниками ознакомление с инструкциями и
правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме.
3.2.4. Предоставить материалы, оборудование, техническую
документацию, пропуска для прохода работников на территорию Заказчика
и иные документы и материалы, необходимые для выполнения работниками
заданий.
3.2.5. Своевременно представлять Подрядчику инструкции и правила,
знание которых необходимо работником при выполнении задания, а также
уведомлять Подрядчика о вносимых в них дополнениях и изменениях.
3.2.6. Оказывать работникам Подрядчика необходимую помощь в
выполнении задания.
3.2.7. Возместить Подрядчику компенсированный последним ущерб,
причиненный увечьем, профессиональным заболеванием или иным
повреждением здоровья работника Подрядчика, наступившим в связи с
выполнением задания Заказчика.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры
субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед
Заказчиком.
3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а
также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по
настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а
также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.
Правом не приступать к работе и приостановить начатую работу
наделяются также работники Подрядчика.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работником задания,
давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению задания и
требовать отчет об их выполнении.
3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
заданий или выполняет его настолько медленно, что завершение его к
сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора
и потребовать возмещения убытков.
3.4.3. Если во время выпо

Приложение No. 3 к Контракту № _______

ПРОТОКОЛ ПРИБЫТИЯ

________________________________________________________________,
(название компании)

Россия, именуемая в дальнейшем "____________________________________",
с одной стороны, и __________________________________________________,
(название компании)

в г. __________________, _____________________, именуемая в дальнейшем
(название страны)

"Исполн

Приложение № 2 к Контракту № ________

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОТ

______________________________________, Россия, именуемая в дальнейшем
(название компании)

"Заказчик", с одной стороны, и ______________________________________,
(название компании)

_____________________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с другой
(название страны)

стороны, согласились на Дополнение к Контракту № __________________,
датированное ___________________, как следует ниже:

1. ПРЕДЕЛЫ ДОПОЛНЕНИЯ

Исполнитель и Заказчик согласились отметить работу на судне, в
количестве на сумму, указанную в Приложении № _________ данного
Дополнения, со стоимостью Dfl. __________.
В то же самое время Заказчик поместил и Исполнитель принял заказы
на дополнительные работы на судне в количестве на сумму, указанных в
Приложениях № _____________ этого Дополнения, со стоимостью: Dfl.
____________________________

Приложение № 4 к Контракту № _______

ПРОТОКОЛ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ


________________________________________________________________,
(название компании)

Россия, именуемая в дальнейшем "___________________", с одной стороны,
и ___________________________________________________, в г. _________,
(название компании)

_____________________________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с
(наз

Контракт № ________

г. _______________ "___"____________ 199_ г.


Компания "________________________", организованная и действующая
(название компании)

согласно законам России, с зарегистрированным офисом в _______________
_______________________________________ Россия, именуемой в дальнейшем
"Заказчик", в лице __________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________ с одной стороны,
(Устава, Положения и т.д.)

и Компания "__________________", организованная и действующая согласно
(название компании)

законам ______________________________, с зарегистрированным офисом в
(название страны)

_____________________________________________ именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _____________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)

основании _________________________________ с другой стороны заключили
(Устава, Положения и т.д.)

контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает заказ на
модернизацию/переоборудование судна "__________________", построенного
на ___________________ Судостроительном заводе под Заводским номером
__________, именуемое в дальнейшем "Судно". Исполнитель берет на себя
обязательство выполнить модернизацию и переоборудование, в дальнейшем
называемое "Работа", своей собственной силой, своими субподрядчиками,
своими материалами и средствами обслуживания, в полном объеме и в
соответствии с Техническими требованиями, которые приложены к
настоящему Контракту (Приложение 1) и которые являются неотъемлемой
частью настоящего Контракта.

II. Вступление в силу Контракта

2. Датой вступления в силу настоящего Контракта считается дата,
когда выполнены следующие условия:
а) Контракт заверен имеющими силу подписями Исполнителя и
Заказчика;
в) Кредитное соглашение согласно Статье 9 этого Контракта
вступило в силу;
с) получены все разрешения, согласия, лицензии или одобрения, по
мере надобности, требуемые в соответствии законами _________________;
д) Исполнитель получил 1-ый взнос согласно Статье 6 настоящего
Контракта.

III. Технические условия Контракта

3. Работа должна быть выполнена в соответствии с Техническими
требованиями.
4. Работа должна быть выполнена в соответствии с правилами
Российского Регистра и при наблюдении инспектора или инспекторов
Регистра судоходства __________________________________.
(название судоходства)

IV. Договорная цена

5. Цена Работы составляет ___________________________ - за судно
(сумма цифрами)

(___________________________________________________________________),
(сумма прописью)

которая рассматривается как стоимость Работы, выполненной в
соответствии с Техническими требованиями.
В цену включаются:
Расходы, связанные с буксировкой/лоцманской проводкой судна в и
вне верфи Исполнителя, включая постановку в сухой док, швартовые
операции, сдаточные испытания и другие расходы, согласно Техническим
требованиям.
В цену не включаются:
Расходы, связанные с обеспечением безопасности судна, его
обслуживанием, а также расходы по обеспечению надзора за Работами.

V. Условия Оплаты

6. Оплата производится Заказчиком в соответствии с настоящим
Контрактом в ______________________. Суммы в счет уплаты по настоящему
(название валюты)

Контракту переводятся на банковский счет Исполнителя в банк __________
___________________________________, номер счета ____________________,
(название и местонахождение банка)

по следующей схеме:
- ____% на дату вступления в силу настоящего Контракта,
- ____% два месяца спустя после завершения инженерного
проектирования,
- ____% на дату прибытия судна,
- ____% на дату завершения работ.

Любая сумма, подлежащая оплате Исполнителю в силу настоящего
Контракта, должна быть оплачена в соответствующие сроки, указанные
выше, без каких-либо издержек для Исполнителя.
Заказчик не имеет права приостанавливать оплату иили
компенсировать потери в результате предъявления иска против
Исполнителя.
7. Любая задержка оплаты Исполнителю автоматически продлевает
Дату Завершения работ на период, равный периоду задержки оплаты.

VI. Финансирование и гарантия оплаты

8. Исполнитель будет принимать участие и поддерживать Заказчика
по обеспечению финансирования согласно Статье 9 настоящего Контракта.
9. Не отказываясь от обязательств Заказчика по оплате Исполнителю
договорной суммы, а также всех расходов и компенсаций, подлежащих
оплате согласно настоящему Контракту, платежи до __________%
договорной цены будут финансироваться посредством СЕПОЛИЗ через Банк
_________________________________, причем сроки и условия определяются
посредством кредитного соглашения, которое заключено или должно быть
заключено между Банком ___________________________, Кредитор, и
Заказчиком, Заемщик ("КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ").
В соответствии с КРЕДИТНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ Банк __________________
как Кредитор будет уполномочен и обязан безотзывно производить
платежи, согласно Статье 6 настоящего Контракта, путем авансов
Исполнителю после представления необходимых документов в соответствии
с требованиями настоящего Контракта. Оплаты, согласно Статье 6
настоящего Контракта, должны быть покрыты без всяких условий и
безотзывно банковской гарантией.
10. Заказчик воздерживается от предоставления третьим лицам любой
проектной информации, финансовой, технической, а также экономической,
без письменного согласия Исполнителя в течение 6-месячного периода
после подписания Контракта. Если Заказчик не сумел выполнить это
требование, то Заказчик должен компенсировать ущерб путем оплаты USD
_________________________ - сумма, которая немедленно причитается и
подлежит оплате при нарушении.

VII. Продолжительность Работы

11. Период для завершения Работы должен быть установлен в
_______________ календарных дней от даты приобретения судна на
судоверфь Исполнителя, при условии, что Заказчик должным образом
исполнит свои Обязательства согласно настоящего Контракта, как
например, но не ограничиваясь этим:
1) своевременный приход Судна на верфь Исполнителя, как
предусмотрено в настоящем Контракте и в Технических требованиях, в
чистом и дегазованном виде и во всех отношениях готового к проведению
Работ,
2) своевременная и правильная постановка оборудования, материалов
и информации Исполнителю как предусмотрено в Технических требованиях,
3) своевременная и правильная оплата Договорной Цены.
В случае изменений согласно Статье 20 настоящего Контракта, Дата
Завершения будет изменяться соответственно.
12. Прибытие судов должно быть засвидетельствовано в соответствии
с Протоколом Прибытия ( Приложение 3 ).
Владелец должен доставлять суда на верфь Исполнителя в
соответствии со следующим расписанием:
_____ месяца после вступления в силу Контракта, при этом судно
приходит за _________ дней до начала Работы для проектно-инженерных
работ как обусловлено Статьей 21 настоящего Контракта.
13. После успешного завершения Работы, после исправления любых
найденных дефектов, представители Заказчика и Исполнителя должны
составить Протокол Завершения согласно Приложения 4 к настоящему
Контракту.

VIII Штраф

14. В случае, если указанный в статье VII настоящего Контракта
срок завершения Работы будет нарушен, кроме случаев вызванных
обстоятельствами форс мажорного характера, Исполнитель Обязан уплатить
Заказчику штраф в размере Dfl. ____________ - за каждый день задержки
завершения Работы, начиная с первого дня задержки. Общий размер штрафа
не должен превышать ___% от стоимости работ одного судна согласно
Статье 5 настоящего Контракта.
15. Штраф не подлежит увеличению или уменьшению в арбитражном
порядке.

IX. Наблюдение за работами

16. Для своевременного решения технических вопросов, наблюдения и
контроля за ходом и качеством Работы, а также для участия в проводимых
испытаниях, Заказчик должен разместить своих уполномоченных
представителей на Верфи Исполнителя.
17. Представители Заказчика имеют право отказываться от приема
тех деталей, материалов и работ, которые не соответствуют условиям
Контракта, положениям и/или условиям Технических требований.
18. Исполнитель обязан выполнить без дополнительной оплаты и без
любого продления времени Работы, все требования представителей
Заказчика по исправлению любых дефектов и недостатков в результате
несовершенной работы или использования нестандартных материалов и
материалов, которые не удовлетворяют Техническим требованиям.

X. Изменение объемов работ

19. Заказчик имеет право аннулировать часть позиций Технических
требований и также увеличить или сократить объем Работ.
20. Если Исполнитель требует дополнительные работы, не
предусмотренные в Технических требованиях, то стоимость такой работы
должна быть оформлена в соответствии с Протоколом Изменений Работ,
Приложение 2 настоящего Контракта, до принятия изменений работ.
Упомянутое Приложение 2 должно сопровождаться списком дополнительных
работ и упущений. Исполнитель должен иметь право требовать
дополнительного времени, необходимого для окончания Работ, если объем
Работ или поставки необходимого оборудования для дополнительных работ,
указывают на необходимость дополнительного времени. Такое
дополнительное время должно быть взаимно согласовано, и должно
официально регистрироваться в параграфе 3 Приложения 2 настоящего
Контракта.
21. После подписания настоящего Контракта Исполнитель должен
выполнить инженерное проектирован

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТСТУПНОМ

гор. ________________ "___" _________ 200___ г.

ОАО "Парус" в лице Генерального директора Н. К. Маллина,
действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем
"Кредитор" и ООО "Два К "Электрик" в лице Генерального директора
Н. Н. Малышева, действующего на основании Устава общества,
именуемое в дальнейшем "Должник", руководствуясь ст. 409 ГК
Российской Федерации, другими актами действующего на территории РФ
законодательства, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Кредитор согласен на передачу ему Должником 200 пылесосов
"Сименс" взамен уплаты денежных средств в сумме______руб., которые
Должник должен был уплатить Кредитору за оказанные ему услуги в
соответствии с Договором подряда N 142 от 10 марта 1995 г.
2. Должник своим транспортом доставляет Кредитору упомянутые в
п. 1 настоящего Соглашения пылесосы не позднее 17 мая 1995 г.
3. Кредитор обеспечивает приемку пылесосов по количеству и
качеству в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Пылесосы, упомянутые в п. 1 настоящего Соглашения, должны
быть. упакованы в ненарушенной упаковке изго